Art. 19

^[1]Il parere degli ispettori generali del Genio civile ai quali sia conferita con decreto del Ministro per i lavori pubblici specifica competenza per territorio o per materia e' richiesto:

• a)sui progetti esecutivi di opere pubbliche da eseguirsi a cura dello Stato, sia a totale suo carico, sia col suo concorso, d'importo compreso fra L. 500.000 e L. 1.000.000, quando all'appalto dei lavori si intenda provvedere ad asta pubblica, o a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero d'importo compreso fra L. 300.000 e L. 500.000 quando all'esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata;
• b)sulle domande di concessione di sussidi o concorsi da corrispondere a termini di legge sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici per opere delle Provincie, dei Comuni e dei Consorzi d'importo compreso fra L. 500.000 e L. 1.000.000;
• c)sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera o in sede di collaudo, per maggiori compensi o per esonero di penalita' contrattuali, quando cio' che si promette, si abbandona o si paga sia determinato o determinabile in somma non eccedente le L. 100.000;
• d)sulla concessione di proroghe dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori;
• e)sull'approvazione dei verbali di nuovi prezzi;
• f)sull'esame delle contestazioni con le imprese circa gli ordini dell'ingegnere capo dati in corso d'opera;
• g)sulle concessioni di piccole derivazioni di acque pubbliche quando non vi siano domande concorrenti, ne' opposizioni, e sulle domande per proroghe non superiori ad un anno dei termini stabiliti nei disciplinari relativi a tali concessioni.

^[2]Spetta pure agli stessi ispettori generali di fare proposte al Ministero per la risoluzione dei contratti d'appalto o per la rescissione dei medesimi, e l'eventuale esecuzione di ufficio dei lavori appaltati, in caso di grave negligenza o irregolarita' da parte degli assuntori.